2011年全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及详解

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（　　）裁决。

A．国务院主管部门

B．最高人民法院

C．国务院

D．全国人大常委会

【答案】C

【考点】法的效力

【解析】法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

2某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（　　）。

A．合法行为

B．无权代理

C．不正当竞争

D．滥用代理权

【答案】A

【考点】行为的法律定性

【解析】《反不正当竞争法》规定，经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。本题中，施工企业将王某所给补贴如实入账，不存在“账外暗中”给回扣的情形，王某的行为属于合法的个人行为。

3被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（　　）。

A．由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

B．由被代理人独自向第三人承担责任

C．由第三人自己承担损失

D．由代理人独自向第三人承担责任

【答案】A

【考点】代理制度

【解析】书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

4[已过时]施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（　　）万元。

A．10

B．20

C．30

D．50

【答案】B

【考点】担保物权的担保范围

【解析】《物权法》规定，担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的，按照约定。抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。根据以上规定计算：返还施工企业的款项＝拍得的价款－贷款－贷款的利息和违约金－实现抵押权的费用＝150－100－20－10＝20（万元）。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

5建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（　　）。

A．相邻权

B．地役权

C．土地出租权

D．建设用地使用权

【答案】B

【考点】地役权

【解析】地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

6施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（　　）。

A．抵押权

B．质权

C．留置权

D．所有权

【答案】C

【考点】留置权

【解析】按照《担保法》与《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。

7在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（　　）之债。

A．侵权

B．合同

C．无因管理

D．不当得利

【答案】A

【考点】侵权之债

【解析】债的产生根据包括：合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为产生的债被称为侵权之债。

8施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（　　）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A．建设单位或工程监理单位

B．施工项目技术负责人

C．施工企业质量管理人员

D．质量监督部门

【答案】A

【考点】施工检测的见证取样和送检制度

【解析】由于建设工程属于特殊产品，其质量隐蔽性强、终检局限性大，在施工全过程质量控制中，必须严格执行法定的检验、检测制度。否则，将给建设工程造成难以逆转的先天性质量隐患，甚至导致质量安全事故。依法对建筑材料、设备等进行检验检测，是施工单位的一项重要法定义务。《建设工程质量管理条例》第三十一条规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

9因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（　　）。

A．原企业的资质等级确定

B．降低一级原企业的资质等级确定

C．最低资质等级核定

D．实际达到的资质条件核定

【答案】D

【考点】资质等级的承继

【解析】《建筑业企业资质管理规定》第二十一条规定，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

102011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（　　）。

A．赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同

B．张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C．王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D．李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】A

【考点】无固定期限劳动合同

【解析】《劳动合同法》第十四条规定，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在该用人单位连续工作满10年的。②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足10年的。③连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

11根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（　　）。

A．竣工验收合格后

B．提交竣工验收报告时

C．竣工验收时

D．交付使用时

【答案】B

【考点】质量保修书

【解析】《建设工程质量管理条例》第三十九条第二款规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

12[已过时]某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（　　）。

A．按中标无效处理

B．视为放弃投标

C．按废标处理

D．视为放弃中标项目

【答案】D

【考点】放弃中标情形

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。2013年修订的《工程建设项目施工招标投标办法》已删除了上述规定。投标人中标后不提交履约保证金的，招标人可以取消其中标资格，投标保证金不予退还。

13王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（　　）元。

A．560

B．1360

C．800

D．1120

【答案】B

【考点】工资报酬计算

【解析】《劳动法》第四十四条规定，有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：①安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的150%的工资报酬；②休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；③法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于300%的工资报酬。本题中，公司应向王某支付加班费：（80×200%×4）＋（80×300%×3）＝1360（元）。

14对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（　　）签字后实施。

A．施工企业项目经理、现场监理工程师

B．施工企业技术负责人、建设单位负责人

C．施工企业技术负责人、总监理工程师

D．建设单位负责人、总监理工程师

【答案】C

【考点】编制安全专项施工方案

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

15当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（　　）。

A．建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C．总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D．分包单位只对总承包单位承担责任

【答案】C

【考点】安全事故的责任承担

【解析】《建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向分包单位请求赔偿。总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于不属于自己责任的赔偿向另一方进行追偿。

16甲公司向乙公司订做一批预制板。乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（　　）。

A．甲应支付相应部分报酬

B．甲不得中途要求乙停止制作

C．甲应支付全部约定报酬

D．甲不用赔偿乙的损失

【答案】A

【考点】承揽合同、定作人的权利义务

【解析】《合同法》第二百五十一条规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百五十八条规定，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。第二百六十三条规定，定作人应当按照约定的期限支付报酬。工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。本题中，甲变更合同内容，应当向乙支付相应的报酬。

17下列责任种类中，属于行政处罚的是（　　）。

A．管制

B．赔偿损失

C．返还财产

D．罚款

【答案】D

【考点】行政处罚的种类

【解析】《行政处罚法》第八条规定，行政处罚的种类包括：①警告；②罚款；③没收违法所得，没收非法财物；④责令停产停业；⑤暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；⑥行政拘留；⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。A项，管制属于刑事处罚，BC两项，赔偿损失和返还财产属于民事责任承担方式。

18经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是（　　）。

A．第三人就完成的工作成果向定作人负责

B．承揽人不再承担责任

C．承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D．承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【答案】D

【考点】承揽合同的责任承担、

【解析】《合同法》第二百五十三条规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。

19甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（　　）。

A．甲可向法院申请恢复原判决的执行

B．甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C．由法院执行和解协议

D．由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】A

【考点】执行中的和解

【解析】《民事诉讼法》第二百三十条规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。

20某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格。该工程项目经理王某于2009年跳槽到其他公司。2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故。关于王某的法律责任的说法，正确的是（　　）。

A．应追究王某的刑事责任

B．可追究王某的民事责任

C．不应追究王某的行政责任

D．应追究王某的劳动责任

【答案】B

【考点】违法行为应承担的法律责任

【解析】A项，《建设工程质量管理条例》规定，建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。本题中，王某只造成一般质量事故，不符合承担刑事责任的要件，因此不应追究其刑事责任。

B项，《民法总则》规定，代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。本案中，王某作为该工程项目的经理，属于公司的代理人，在施工单位、建设单位承担赔偿责任后，可以向王某追偿。

C项，《建设工程质量管理条例》规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。因此应当追究王某的行政责任。

D项，本题中，王某造成的一般质量事故的赔偿责任不是劳动合同的内容，因此不应追究其劳动责任。

21关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（　　）。

A．国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度

B．土石方施工阶段，噪声限值是昼间70dB，夜间55dB

C．打桩施工阶段，噪声限值是昼间80dB，夜间禁止施工

D．在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业

【答案】A

【考点】施工现场环境噪声污染防治

【解析】A项，国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门应当会同国务院有关部门公布限期禁止生产、禁止销售、禁止进口的环境噪声污染严重的设备名录。BC两项，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）相关规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。“昼间”是指6∶00至22∶00之间的时段；“夜间”是指22∶00至次日6∶00之间的时段。县级以上人民政府为环境噪声污染防治的需要（如考虑时差、作息习惯差异等）而对昼间、夜间的划分另有规定的，应按其规定执行。D项，《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

22下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（　　）。

A．对本单位的安全生产工作提出建议

B．接受安全生产教育和培训

C．发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D．拒绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】B

【考点】施工作业人员的安全生产义务

【解析】按照《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员主要应当履行以下安全生产义务：①守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；②接受安全生产教育培训的义务；③施工安全事故隐患报告的义务；④被派遣劳动者的义务。ACD三项均属于施工作业人员应当享有的安全生产权利。

23对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（　　），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A．提供虚假资质证明

B．向评标委员会成员行贿

C．因不可抗力提出不能履行合同

D．与招标代理机构串通

【答案】C

【考点】中标人的确定

【解析】《工程建设项目施工招标投标办法》第五十八条第一款规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

24[已过时]某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（　　）万元。

A．100

B．200

C．1000

D．600

【答案】D

【考点】建设资金的落实

【解析】《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。本题中，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，故应到位的建设资金为：2000×30%＝600（万元）。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

25关于建设工程分包的说法，正确的是（　　）。

A．劳务作业的分包可以不经建设单位认可

B．承包单位可将其承包的全部工程进行分包

C．建设工程主体结构的施工可以分包

D．建设单位有权直接指定分包工程的承包人

【答案】A

【考点】建设工程分包

【解析】AD两项，总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当告知建设单位并取得认可。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。BC两项，总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作；如果是施工总承包，其主体结构的施工则须由总承包单位自行完成。

26某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久。施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理。根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（　　）。

A．甲不能同时担任该两个项目的项目经理

B．经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

C．经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

D．经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理

【答案】B

【考点】项目负责人执业的特殊规定

【解析】建造师经注册后，有权以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理，但不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：①同一工程相邻分段发包或分期施工的；②合同约定的工程验收合格的；③因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

27根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（　　）。

A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B．有完整的技术档案和施工管理资料

C．建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D．勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】C

【考点】工程竣工验收的法定条件

【解析】《建设工程质量管理条例》第十六条第二款规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。

28[已过时]《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（　　）。

A．安全生产法

B．宪法

C．建筑法

D．建设工程安全生产管理条例

【答案】A

【考点】法的效力层级

【解析】《安全生产许可证条例》第一条规定，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，根据《安全生产法》的有关规定，制定本条例。所以其直接上位法是《安全生产法》。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

29[已过时]某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求。则关于全部剥离、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（　　）。

A．费用和工期损失全部由承包商承担

B．费用和工期损失全部由业主承担

C．费用由承包商承担，工期给予顺延

D．费用由业主承担，工期不顺延

【答案】A

【考点】质量未达标的费用承担与工期处理

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

30施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（　　）。

A．要约撤回

B．要约撤销

C．承诺撤回

D．承诺撤销

【答案】A

【考点】要约的撤回

【解析】《合同法》第十七条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。本题中，施工企业后发出的取消通知比采购清单要先到达材料供应商，因此该取消通知属于要约撤回。

31甲乙双方签订总价为100万元的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为（　　）万元。

A．10

B．30

C．50

D．20

【答案】D

【考点】定金的最高限额

【解析】《担保法》规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。本题中，定金的最高限额应为：100×20%＝20（万元）。

32某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以（　　）作为结算工程款的依据。

A．双方达成的补充协议

B．双方签订的备案合同

C．类似项目的结算价格

D．市场的平均价格

【答案】B

【考点】建设工程合同纠纷的处理

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。所以本题中，法院应以双方签订的备案合同为依据。

33某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（　　）。

A．主体结构工程为10年

B．供热与供冷系统为3年

C．屋面防水工程为3年

D．有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

【答案】B

【考点】质量保修书的保修期限

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。其中，《建设工程质量管理条例》第四十条规定的供热与供冷系统，2个采暖期、供冷期是指连续的采暖季历经两次。跨度三个日历年，第一年的11月至次年3月；第二年11月至第三年3月。

34[已过时]建设单位应自建设项目投入试生产之日起（　　）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

A．3

B．1

C．2

D．5

【答案】A

【考点】环境保护设施的竣工验收

【解析】《建设项目环境保护管理条例》第二十条第二款规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

35施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（　　）之日算起。

A．第一次付款期限届满

B．最后一次付款期限届满

C．每次付款期限届满

D．提交工程款支付申请

【答案】B

【考点】分期付款合同的诉讼时效期间

【解析】《适用诉讼时效的规定》中规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。未约定履行期限的合同，依照《合同法》第61条、第62条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。

36[已过时]甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（　　）。

A．丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B．丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C．丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而无效

D．丙对100万元应承担保证责任，对于增加的50万元不承担保证责任

【答案】D

【考点】保证责任承担

【解析】《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》规定，保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

37[已过时]某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月。关于损失承担的说法，正确的是（　　）。

A．工期不予顺延

B．建筑物受损由施工企业承担

C．施工机具损毁由施工企业自行承担

D．施工人员受伤由建设单位承担

【答案】C

【考点】不可抗力、损失承担

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

38资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（　　）。

A．企业未取得施工许可证擅自施工的

B．资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的

C．企业将承包工程转包或违法分包的

D．企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的

【答案】B

【考点】建筑业企业资质的撤销

【解析】《建筑业企业资质管理规定》第二十九条规定，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：①资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的。②超越法定职权准予资质许可的。③违反法定程序准予资质许可的。④对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的。⑤依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。

39甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是（　　）。

A．住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼

B．住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼

C．住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼

D．住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为

【答案】B

【考点】行政法律救济措施

【解析】A项，《行政诉讼法》规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。本题中，住户认为乙市规划建设局的行政许可行为侵犯其合法权益，有权提起诉讼。

B项，除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定行政复议决定为最终裁决的以外，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起行政诉讼。

C项，当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不存在复议问题。

D项，《行政复议法》第十二条规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

40某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（　　）。

A．现场施工人员

B．分包单位

C．建设单位

D．总承包单位

【答案】D

【考点】生产安全事故的上报

【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

41某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（　　）。

A．施工企业应同意建设单位自行采购

B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C．建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D．施工企业可以拒绝建设单位的要求

【答案】D

【考点】施工企业违规行为的认定

【解析】《建筑法》第二十五条规定，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

42某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（　　）。

A．建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B．挂靠的个人承担全部责任

C．建筑施工企业承担全部责任

D．建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】A

【考点】挂靠的责任承担、

【解析】《建筑法》第六十六条规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

43施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单。后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（　　）。

A．张某应当向施工企业赔偿损失

B．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

【答案】D

【考点】表见代理

【解析】表见代理是善意相对人通过无权代理人的行为足以相信其具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为（订立合同），其后果由被代理人承担。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因其无权代理行为而遭受的损失。

44根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（　　）。

A．同时受聘于两个或两个以上单位的

B．被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

C．因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D．年龄超过60岁的

【答案】B

【考点】申请注册建造师时不予注册的情形

【解析】《注册建造师管理规定》规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：①不具有完全民事行为能力的；②申请在两个或者两个以上单位注册的；③未达到注册建造师继续教育要求的；④受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；⑤因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；⑥因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；⑦被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；⑧在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；⑨申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；⑩年龄超过65周岁的；⑪法律、法规规定不予注册的其他情形。

45关于设计单位的权利的说法，正确的是（　　）。

A．为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B．有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C．设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D．设计深度由设计单位酌定

【答案】B

【考点】设计单位的权利

【解析】《建筑法》《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

46某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是（　　）。

A．返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B．认定垫资违法，利息予以没收

C．返还垫资但不支付利息

D．返还垫资并双倍支付利息

【答案】C

【考点】垫资及其利息的返还纠纷的处理办法

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

47某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（　　）日内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A．20

B．30

C．60

D．45

【答案】D

【考点】工程竣工结算的审查期限

【解析】《建设工程价款结算暂行办法》规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见：①工程竣工结算报告金额为500万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；②工程竣工结算报告金额为500万元～2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天；③工程竣工结算报告金额为2000万元～5000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；④工程竣工结算报告金额为5000万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天。

48根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（　　）。

A．负责项目管理的技术人员

B．项目负责人

C．技术负责人

D．安全员

【答案】A

【考点】安全施工的技术要求

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十七条规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

49张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（　　）。

A．提起反诉

B．提出和解

C．提出管辖权异议

D．部分变更诉讼请求

【答案】C

【考点】全权代理与一般代理

【解析】《民事诉讼法》第五十九条第二款规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第八十九条规定，当事人向人民法院提交的授权委托书，应在开庭审理前送交人民法院。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的，视为一般授权，仅有权代为处理程序性不影响实体利益的事项。诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。

50根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（　　）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．5

B．15

C．10

D．30

【答案】B

【考点】建设工程竣工的备案

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十九条规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

51工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（　　）标准。

A．推荐性

B．国家

C．强制性

D．行业

【答案】C

【考点】工程建设的强制性标准

【解析】工程监理是监理单位受建设单位的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实施的监督管理。《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

52根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是（　　）。

A．派遣单位与用工单位

B．用工单位与劳动者

C．用工单位与当地人民政府

D．派遣单位与劳动者

【答案】A

【考点】劳务派遣协议的订立主体

【解析】《劳动合同法》第五十九条第一款规定，劳务派遣单位派遣劳动者应当与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议。劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量、派遣期限、劳动报酬和社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任。

53根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（　　）工期。

A．定额

B．标准

C．法定

D．合同

【答案】D

【考点】建设工程安全生产的工期要求

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第七条规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

54[已过时]生产经营单位制定的应急预案应当至少每（　　）年修订1次。

A．1

B．2

C．4

D．3

【答案】D

【考点】生产安全事故应急预案的修订

【解析】《生产安全事故应急预案管理办法》第二十九条规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订1次，预案修订情况应有记录并归档。

【说明】教材对应急预案的修订情况变更为：应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。建筑施工企业应当每3年进行一次应急预案评估。

55建筑施工企业的管理人员和作业人员每（　　）应至少进行1次安全生产教育培训并考核合格。

A．6个月

B．2年

C．1年

D．3年

【答案】C

【考点】施工单位全员的安全生产教育培训

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十六条第二款规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

56根据《建设工程质量管理条例》，建设单位最迟应当在（　　）之前办理工程质量监督手续。

A．竣工验收

B．签订施工合同

C．进场开工

D．领取施工许可证

【答案】D

【考点】工程质量监督手续的办理期限

【解析】质量和安全是工程建设的永恒主题。《建设工程质量管理条例》第十三条规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

57甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉。经开庭审理，法院判决甲胜诉。乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决。市中级法院的正确处理应为（　　）。

A．查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求

B．仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉

C．裁定驳回乙的上诉，维持原判决

D．裁定撤销一审判决，发回原法院重审

【答案】C

【考点】仲裁协议的效力

【解析】《仲裁法》第二十六条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外；另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。本题中，乙是在一审判决已经做出后提出异议的，应视为已经放弃了仲裁协议。所以，市中级法院应当裁定驳回乙的上诉，维持原判决。

58建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（　　）。

A．建设单位和设计单位共同所有

B．设计单位和甲设计师共同所有

C．建设单位和甲设计师共同所有

D．建设单位独自所有

【答案】B

【考点】委托作品、职务作品的著作权归属

【解析】《著作权法》第十六条规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：①主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；②法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。第十七条规定，受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

本题中，该设计图纸对建设单位和设计单位而言属于委托作品，如果双方合同未作明确约定，著作权属于受托人设计单位所有。图纸由甲设计师完成，属于职务作品，享有署名权，著作权的其他权利则由设计单位享有，因此该图纸的著作权为设计单位和甲设计师共同所有。

59根据《建筑法》，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，关于申请延期的说法，正确的是（　　）。

A．延期每次不超过3个月

B．应当由施工企业提出申请

C．延期没有次数限制

D．超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效

【答案】A

【考点】施工许可证的延期申请

【解析】《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

60在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（　　）批准。

A．县级人民政府

B．省级人民政府

C．国务院

D．省级文物行政部门

【答案】B

【考点】在文物保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的批准程序

【解析】《文物保护法》第十七条规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

61根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是（　　）。

A．施工总承包

B．专业分包

C．专业承包

D．施工劳务

【答案】B

【考点】建筑业企业资质序列

【解析】《建筑业企业资质管理规定》第五条规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。施工劳务资质不分类别与等级。

62关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（　　）。

A．仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C．当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D．一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，不予受理

【答案】D

【考点】仲裁裁决的效力

【解析】裁决书的效力是：①裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼；②仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行；③仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国（或地区）可以得到承认和执行。

63某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是（　　）。

A．鉴定申请应当在庭审结束前提出

B．鉴定报告由造价主管部门出具

C．法院对鉴定请求不予支持

D．鉴定期间计入审限

【答案】C

【考点】司法鉴定

【解析】A项，当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。B项，在对建设工程领域诸如工程质量、造价等方面的纠纷进行处理的过程中，针对有关的专业问题，由法院或仲裁机构委托具有相应资格的专业鉴定机构进行鉴定，并出具相应鉴定意见，是法院或仲裁机构据以查明案件事实、进行裁判的重要手段之一。D项，鉴定期间不计入审限。

64甲公司（外国公司）与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（　　）。

A．将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B．不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C．将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D．审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行

【答案】A

【考点】仲裁中的财产保全

【解析】当事人要求采取财产保全措施的，应向仲裁委员会提出书面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地有管辖权的人民法院作出裁定；当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。本题中，甲的财产所在地有管辖权的人民法院为该港口的中级人民法院。

65根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（　　）。

A．某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B．甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙

C．建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D．监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】B

【考点】债的转让

【解析】《合同法》第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：①根据合同性质不得转让；②按照当事人约定不得转让；③依照法律规定不得转让。A项所涉合同依其性质不可转让。D项所涉合同依照法律规定不得转让。B项，第八十条第一款规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。C项，第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。未经债权人同意，债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。

66[已过时]关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（　　）。

A．联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B．联合体属于非法人组织

C．联合体各方独立承担相应责任

D．联合体的成员可以对同一工程单独投标

【答案】B

【考点】联合体投标的特点

【解析】联合体投标有如下特点：①联合体由两个或者两个以上的投标人组成，参与投标是各方的自愿行为；②联合体是一个临时性的组织，不具有法人资格；③联合体各方以一个投标人的身份共同投标，中标后，招标人与联合体各方共同签订一个承包合同，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任；④联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。《招标投标法》第三十一条第二款规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

67[已过时]仲裁裁决书自（　　）之日起发生法律效力。

A．发出

B．当事人收到

C．申请撤销期限届满

D．作出

【答案】D

【考点】仲裁裁决发生法律效力的时间

【解析】仲裁裁决也可以按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书后，但该少数意见不构成裁决书的组成部分。仲裁庭不能形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

68根据《民事诉讼法》，申请仲裁裁决强制执行的期间为（　　）。

A．6个月

B．1年

C．2年

D．3年

【答案】C

【考点】仲裁裁决强制执行的期间

【解析】申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。《民事诉讼法》第二百三十九条规定，申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。

69[已过时]关于投标有效期的说法，正确的是（　　）。

A．投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B．投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C．投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D．投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】B

【考点】投标有效期

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

70安全生产许可证的有效期为（　　）年。

A．1

B．2

C．3

D．5

【答案】C

【考点】安全生产许可证的有效期

【解析】《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形有（　　）。

A．没有仲裁协议的

B．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C．当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D．仲裁庭的组成或仲裁程序违反法定程序的

E．仲裁所依据的证据是伪造的

【答案】ABDE

【考点】仲裁裁决的撤销

【解析】当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所依据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。

72根据《全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准》，属于工程质量不良行为的有（　　）。

A．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

B．将承揽的工程转包或违法分包

C．施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明

D．未按照节能设计进行施工

E．未履行保修义务或拖延履行保修义务

【答案】DE

【考点】工程质量不良行为的认定标准

【解析】工程质量不良行为认定标准包括：①在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；②未按照节能设计进行施工的；③未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；④工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；⑤不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。

73关于工程质量检测的说法，正确的有（　　）。

A．检测人员、检测机构法定代表人或其授权的签字人都必须在检测报告上签字

B．工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C．检测机构不得与建设单位有隶属关系

D．检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E．检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

【答案】ADE

【考点】工程质量检测

【解析】《建设工程质量检测管理办法》第四条规定，检测机构是具有独立法人资格的中介机构。第十四条规定，检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。第十六条规定，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。第十七条规定，检测机构不得转包检测业务。第十八条规定，检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

74工程监理单位和被监理工程的（　　）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

A．建设单位

B．造价咨询单位

C．施工企业

D．建筑材料、构配件供应单位

E．设备供应单位

【答案】CDE

【考点】建设工程的监理业务

【解析】《建筑法》《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

75严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修。装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁。严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司。B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院。关于本案管辖，说法正确的有（　　）。

A．A区法院对该案有管辖权

B．严某有权向B区法院起诉

C．B区法院的移送管辖是错误的

D．A、B区法院均无管辖权

E．A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的

【答案】ABCE

【考点】一般地域管辖和移送管辖

【解析】AB两项，《民事诉讼法》第二十三条规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，A区为合同履行地，B区为被告住所地，均有权管辖。C项，第三十六条规定，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。E项，受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

76[已过时]下列工程建设地方标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（　　）。

A．直接涉及国家主权的条文

B．直接涉及人民生命财产安全的条文

C．直接涉及人体健康的条文

D．直接涉及环境保护的条文

E．直接涉及公共利益的条文

【答案】BCDE

【考点】工程建设地方标准中的强制性条文

【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

77下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有（　　）。

A．安全技术措施审查

B．安全设备合格审查

C．专项施工方案审查

D．施工招标审查

E．安全生产事故隐患报告

【答案】ACE

【考点】工程监理单位的安全责任

【解析】工程监理是监理单位受建设单位的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实施的监督管理。工程监理单位的安全责任包括：①对安全技术措施或专项施工方案进行审查；②依法对施工安全事故隐患进行处理；③对建设工程安全生产承担监理责任。

78根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有（　　）。

A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B．主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C．建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

D．施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E．分包单位将承包的建设工程再分包的

【答案】ACDE

【考点】违法分包的情形

【解析】《建设工程质量管理条例》第七十八条规定，违法分包是指下列行为：①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；②建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。

79[已过时]关于施工企业要求对原工程进行变更的说法，正确的有（　　）。

A．施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更

B．施工企业在施工中提出更改施工组织设计须经工程师同意，延误的工期不予顺延

C．工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享

D．施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的直接损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延

E．施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用而不必经工程师同意

【答案】CD

【考点】工程的变更

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。

80下列关于投标保证金的说法，正确的有（　　）。

A．投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金

B．投标保证金是投标文件的有效组成部分

C．投标保证金的担保形式应在招标文件中规定

D．投标保证金应当在投标截止时间之前送达

E．投标保证金的金额一般由双方约定

【答案】ABCD

【考点】投标保证金

【解析】ACE三项，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。据此，双方只能在限制范围内约定投标保证金的金额。

B项，投标文件应包括下列内容：①投标函及投标函附录；②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；③联合体协议书；④投标保证金；⑤已标价工程量清单；⑥施工组织设计；⑦项目管理机构；⑧拟分包项目情况表；⑨资格审查资料；⑩投标人须知前附表规定的其他材料。

D项，《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

81施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有（　　）。

A．甲有权要求乙承担民事责任

B．甲有权要求丙承担民事责任

C．甲无权要求丁承担民事责任

D．乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿

E．丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿

【答案】ABDE

【考点】建筑工程责任的承担

【解析】ABC三项，《建筑法》第二十九条第二款规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。DE两项，《民法总则》第一百七十八条规定，二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。本题中，施工企业乙、丙、丁应向建设单位甲承担连带责任，即甲可要求三者之中任何一者承担民事责任。同时，三者之间还存在相应的追偿权利。

82根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（　　）。

A．意外伤害保险为非强制保险

B．被保险人为从事危险作业人员

C．受益人可以不是被保险人

D．保险费由分包单位支付

E．保险期限由施工企业根据实际自行确定

【答案】BC

【考点】建筑意外伤害保险

【解析】A项，《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。这里的“应当”有必须的意思，就此而言是法定的强制性保险。

BC两项，意外伤害保险是由施工单位作为投保人直接或者通过保险经纪公司与保险公司订立保险合同，支付保险费，以本单位从事危险作业的人员作为被保险人，当被保险人在施工作业中发生意外伤害事故时，保险公司须依照合同约定向被保险人或者受益人支付保险金。受益人与被保险人可以不是同一人。

D项，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

E项，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。期限不能由施工企业自行确定，不能违反法律强制性规定。

83关于租赁合同的说法，正确的有（　　）。

A．租赁必须转让所有权

B．租赁期限超过20年的部分无效

C．租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式

D．交付租赁物是租赁合同的成立要件

E．租赁期限为6个月以上，当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

【答案】BCE

【考点】租赁合同

【解析】A项，在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权，出租人只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权。B项，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。CE两项，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。D项，租赁合同是诺成合同，租赁合同的成立不以租赁物的交付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。

84[已过时]根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（　　）。

A．无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的

B．投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的

C．投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案

D．未按招标文件要求提交投标保证金的

E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

【答案】ABDE

【考点】投标文件作废情形

【说明】根据最新版考试教材，该知识点已删除。2013年修订的《工程建设项目施工招标投标办法》已将此部分内容删除。

85施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（　　），并在进入施工现场前进行检查。

A．生产（制造）许可证

B．施工资质证书

C．产品销售许可证

D．施工许可证

E．产品合格证

【答案】AE

【考点】机械设备和施工机具及配件的出租条件

【解析】《建设工程安全生产管理条例》第十六条规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

86根据《合同法》的相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（　　）起计算。

A．合同订立之日

B．实际竣工之日

C．开工之日

D．保修期届满之日

E．合同约定竣工之日

【答案】BE

【考点】建设工程价款优先受偿权

【解析】《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

87根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（　　）。

A．土地所有权

B．农村集体宅基地土地使用权

C．学校游泳馆产权

D．荒地承包经营权

E．被扣押的房屋

【答案】ABCE

【考点】抵押财产范围

【解析】《担保法》第三十七条规定，下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但本法第三十四条第五项、第三十六条第三款规定的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。本法第三十四条第五项规定，抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权可以抵押。

88施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（　　）进行，不合格的不得使用。

A．工程设计要求

B．企业标准

C．施工技术标准

D．通行惯例

E．合同约定

【答案】ACE

【考点】建筑材料、建筑构配件和设备的检验

【解析】《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

89建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时（　　）。

A．立项

B．竣工

C．设计

D．施工

E．投产使用

【答案】CDE

【考点】三同时制度

【解析】《环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。例如，建设经过已有的噪声敏感建筑物集中区域的高速公路和城市高架、轻轨道路，有可能造成环境噪声污染的，应当设置声屏障或者采取其他有效的控制环境噪声污染的措施；在已有的城市交通干线的两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施等。

90根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有（　　）。

A．2人死亡事故

B．10人死亡事故

C．3人死亡事故

D．20人重伤事故

E．1000万元经济损失事故

【答案】CDE

【考点】生产安全事故等级的认定

【解析】国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条规定，根据生产安全事故（简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：①特别重大事故，指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

91下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（　　）。

A．发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷

B．发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷

C．发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷

D．发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E．发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

【答案】ABCE

【考点】发包人承担过错责任情形

【解析】《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十二条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：①提供的设计有缺陷；②提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；③直接指定分包人分包专业工程。

92法人应当具备的条件有（　　）。

A．依法成立

B．有自己的场所

C．有必要的财产或者经费

D．有自己的名称、组织机构

E．能够独立承担无限民事责任

【答案】ABCD

【考点】法人

【解析】法人是与自然人相对应的概念，是法律赋予社会组织具有法律人格的一项制度。这一制度为确立社会组织的权利、义务，便于社会组织独立承担责任提供了基础。法人应当具备的条件包括：①依法成立；②应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；③能够独立承担民事责任；④有法定代表人。E项，民事责任并非只有无限民事责任。

93当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为（　　）。

A．合同自成立时生效

B．合同自办理物权登记时生效

C．未办理物权登记合同无效

D．未办理物权登记不影响合同效力

E．合同生效当然发生物权效力

【答案】AD

【考点】不动产物权变动

【解析】物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

94下列行为中，构成无因管理的有（　　）。

A．甲接受委托帮助他人保养施工机具

B．乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

C．材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治

D．戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示

E．总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

【答案】BC

【考点】无因管理

【解析】无因管理是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债，管理人可以向被管理人请求支付必要的管理费用以及因此受到的损失。

A项，甲因接受委托帮助他人，不属于无因管理；D项，戊的行为属于公益行为，不构成无因管理，并且没有发生管理费用和直接损失；E项，总承包单位与丁之间形成不当得利之债。

95根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（　　）。

A．管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B．依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D．有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装

E．依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

【答案】ABCD

【考点】获得安全生产许可证的安全生产条件

【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备相应的安全生产条件。其中包括：①保证本单位安全生产条件所需资金的投入；②管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；③依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；④有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。

96根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（　　）。

A．基础设施工程

B．设备安装、装修工程

C．门禁监控系统

D．电气管线、给排水管道工程

E．供热与供冷系统

【答案】ABDE

【考点】建设工程质量的最低保修期限

【解析】《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

97根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括（　　）。

A．建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B．已办理该建筑工程用地批准手续

C．城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证

D．已经确定建筑施工企业

E．建设资金已经落实

【答案】BCDE

【考点】施工许可证的法定条件

【解析】《建筑法》第八条规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：①已经办理该建筑工程用地批准手续；②在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；④已经确定建筑施工企业；⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料；⑥有保证工程质量和安全的具体措施；⑦建设资金已经落实；⑧法律、行政法规规定的其他条件。

98根据《建设工程安全生产管理规定》，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（　　）之前。

A．作业人员进入新的岗位

B．作业人员进入新的施工现场

C．企业采用新技术

D．企业采用新工艺

E．企业申请办理资质延续手续

【答案】ABCD

【考点】安全生产教育培训

【解析】AB两项，《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。CD两项，《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

99下列应由供应商承担标的物毁损、灭失风险的情形有（　　）。

A．合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点

B．合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货

C．施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付

D．标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物

E．供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收

【答案】CD

【考点】标的物风险分配原则

【解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

100根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（　　）。

A．订立无终止时间的劳动合同

B．要求劳动者提供担保

C．向劳动者收取财物

D．约定竞业限制条款

E．扣押劳动者的证件

【答案】BCE

【考点】劳动合同

【解析】《劳动合同法》第三条规定，订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。第九条规定，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。